您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊
:::

法規內容

法規名稱: 機關辦理工程保險採購注意事項
公發布日: 民國 92 年 01 月 28 日
修正日期: 民國 92 年 01 月 28 日
發文字號: 工程企字第09200042450號
法規體系: 行政院公共工程委員會企劃處
法規功能按鈕區

一、機關辦理工程採購,其由機關自行投保可獲得對機關較有利之承保範
    圍、保險費、保險條件、理賠服務等情形者,得將該工程之保險另案
    辦理採購。
        前項工程保險採購,其屬一定期間、性質相近或同一專案計畫內

    之二以上工程者,得合併辦理招標,並得採複數決標。

二、機關辦理工程保險採購,應依政府採購法(以下簡稱本法)施行細則
    第六條規定認定採購金額,並依本法第十八條至第二十三條規定,擇
    適當方式辦理招標。
三、工程保險採購屬勞務採購;機關得視個案特性及實際需要,依本法第
    三十條第一項第一款規定免收押標金或保證金或兩者均免。

四、機關辦理工程保險採購,得依工程實際需要,就下列事項載明於招標
    文件:
(一)工程內容:如工程概要、預估工期、預估工程金額、工程圖說、工
      程招標文件草案、工程契約文件草案等。
(二)保險種類及承保範圍:以財政部核准之營造/安裝工程綜合保險單
      基本條款及特約/附加條款為原則。
(三)保險標的:如工程採購之工程本體、機關提供之施工機具設備,及
      對第三人之賠償責任等。
(四)被保險人:以機關、工程承攬廠商、工程契約全部分包廠商等為共
      同被保險人。
(五)保險金額:得包括工程契約金額、機關供給材料費用等完成該工程
      所需之總工程費或其預估金額,並得加保拆除清理費用、機關提供
      之施工機具設備等。
(六)第三人意外責任險:載明每一個人及每一事故體傷或死亡之保險金
      額,每一事故財物損害之保險金額及保險期間最高累積責任。
(七)自負額:得為一定金額或每次事故損失金額之一定比例附列最高自
      負額及最低自負額。
(八)保險期間:得為自工程開工或開始履約之日起至預定驗收合格之日
      止之一定期間。
(九)受益人:機關。
(十)其他附加保險:得包括鄰屋龜裂、倒塌責任險、鄰近財物險、規劃
      設計專業責任險等。
(十一)保險單及批單之開立時機:得規定得標之保險公司應於決標後一
        定期間內依決標條件出具保險單,並俟各工程採購決標後,依機
        關通知之工程決標金額及開工或開始履約日期,出具各該工程之
        正式起保批單。
(十二)機關於投保之工程決標後提供保險公司之資料:如工程契約、與
        保險內容有關之工程契約變更文件或保險公司核保所需之其他資
        料。
(十三)得標之保險公司逾期未開立保險單或正式起保批單之罰則。
(十四)保險費之給付方式:如一次給付、分期給付或按工程決標情形給
        付等。
(十五)保險費之結算方式:得規定以工程結算金額作為實際保險金額,
        依決標費率結算保險費,並得包括工程提前完工縮短保險期間之
        折減方式。
(十六)工程發生工期展延之處理:得規定保險公司應就未完工部分所需
        展延日期展延保險期間,及其保險費之計算。
(十七)工程發生增減契約價金之處理:得規定依決標費率增減保險費。
(十八)驗收方式:得規定以保險單及批單之簽發情形、申請理賠事項之
        賠付情形等為驗收查驗項目。
(十九)保險契約於保險期間內未經機關同意之任何變更或終止,無效。
(二十)爭議處理:如依本法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會
        申請調解,或經兩造協議提付仲裁等。
(二十一)其他必要事項。
        前項第七款自負額,應考量工程性質、被保險人自行承受損失能

    力及保險市場行情合理訂定之。
        機關將二以上工程保險合併辦理採購者,應於招標文件分別載明

    各工程概要內容及保險事項。但其內容相同者,不在此限。

五、機關辦理工程保險採購,其保險內容特殊,須經保險公司報財政部核
    准出單者,等標期應考量核准出單所需正常作業時間。
六、機關辦理工程保險採購,得採最有利標,或依機關委託專業服務廠商
    評選及計費辦法之規定,以公開評選方式擇優勝廠商採限制性招標;
    未達公告金額者,得依本法第四十九條規定公開取得書面報價或企劃
    書,參考最有利標精神,擇符合需要者議價。
七、機關依前點方式辦理者,得就保險條件、保險費等事項擇列為評選(
    審)項目,由投標保險公司提出方案供評選(審)。
八、機關辦理工程採購,其自行採購工程保險者,應於工程採購之招標文
    件載明下列事項:
(一)由機關自行辦理工程保險之事項。
(二)工程承攬廠商應投保之事項。
(三)遇有損失發生時,工程承攬廠商配合申請理賠之應辦事項,包括會
      同辦理會勘以鑑定損失範圍、提供保險公司要求之理賠資料及文書
      證件等。
(四)因可歸責於工程承攬廠商之事由,致增加機關工程保險費者,應由
      工程承攬廠商負擔。
(五)工程承攬廠商履行契約所應自行負擔之風險,應不受工程保險已由
      機關投保之影響。
(六)因可歸責於工程承攬廠商之事由,致發生機關須負擔工程保險之自
      負額、承保範圍以外之損失、因保險標的發生毀損或滅失時為恢復
      原保險金額所需加繳之保險費,概由工程承攬廠商負擔。
(七)機關就保險公司給付之賠償金,得於獲得賠償後,依修復進度核計
      費用轉發予工程承攬廠商。其轉發之金額以保險公司給付之賠償金
      額為限,並得扣除屬機關供給材料或提供施工機具、設備部分等之
      理賠金額。
(八)工程以統包方式辦理者,工程承攬廠商應就自行辦理設計部分投保
      專業責任險。
九、機關對於保險公司出具之保險單及批單,應查證其真偽。
十、機關辦理財物或勞務保險之採購,得準用本注意事項規定。